建设工程施工过程中工期超期问题对于发承包人来说较为常见，随之带来的工期超误等相关纠纷更是发承包双方无法回避的问题，其中专业分包合同中“脚手架”（如无特别说明本文所涉及“脚手架”含高大模板支撑系统所涉内支模架）超期使用费的认定问题更引起不少争议与分歧，司法实践中各地法院对于“脚手架”超期使用费性质亦存在不同裁判观点。若“脚手架”超期使用费系结算条款，则人民法院难以行使自由裁量权进行调整的；若超期费用属于违约条款，则在被告抗辩违约金约定过高止情形下，法院则可行使自由裁量权进行调整的。同时，实践中“脚手架”专业分包合同往往大量存在承包人并无相应专业分包资质，则会出现签订的《建设工程专业分包合同》无效情形。如超期费用被认定为属于违约金条款，则合同无效的前提下违约金条款无法适用。因此，司法实践中法院对于超期费用如何进行理解与判断显得尤为重要。

根据《中华人民共和国职业病防治法（2018修正）》第2条规定，职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

禁止招揽条款，也称为不招揽条款，是指企业禁止员工在职及离职后，在一定程度和范围上禁止员工将企业其他员工招揽至其他单位或者怂恿、鼓励企业其他员工离职等条款。

1997年《刑法》第一百六十九条对徇私舞弊低价折股、出售国有资产的行为进行了规定，明确了对此类行为的处罚。随着社会经济的发展，为了更好地保护国家和企业的利益，《刑法修正案（十二）》对相关条款进行了修正，将适用范围扩展至其他公司、企业。为了更加准确地反映犯罪行为的性质，2024年1月31日，相关罪名被调整为“徇私舞弊低价折股、出售公司、企业资产罪”。

小A是一位独立音乐人，最近在为其音乐作品的版权授权而发愁。

很多人一直有一个误区，认为国企与国企之间国有产权转让均可以无偿划转方式进行，认为反正都是国企，相互划转不会导致国有资产流失，但实则不然。企业国有产权无偿划转是在特定国有主体之间进行，并非适用于所有持有国有产权的主体。

政策背景房改房是我国城镇住房制度改革的产物，是城镇住房由从前的单位分配转化为市场经济的一项过渡政策，是指城镇居民根据国家有关城镇住房制度改革政策规定，按照成本价或者标准价购买的已建公有住房。

一货二卖在司法实践中，处理方式不一。有的是按民事纠纷处理，有的是按犯罪定罪处罚。究竟一货二卖是否构成诈骗罪呢？诈骗罪的本质在于非法占有他人的钱财，如果行为人在没有货物可交付的情况下，谎称自己有货物并收取买主货款，然后将货款非法据为己有，自然是构成诈骗罪。但是，一货二卖在实践中出于不同的原因，有不同的表现形式，也有不同的解决方案，是否构成诈骗罪，取决于综合因素的判断。以下笔者就可能影响犯罪构成的要素详细展开探讨。

离婚诉讼中当事人通常围绕离婚、子女抚养以及财产分割三大诉讼请求争取合法权益。拆迁补偿利益属于财产分割范畴。随着城市化进程的加剧，土地征收现象司空见惯，土地上的房屋征收补偿一般所涉金额较大，属于重要家庭财产。离婚时夫妻一方是否有权分割，涉及对夫妻共同财产的认定。判断涉案拆迁房及拆迁补偿利益是否属于夫妻共同财产，是确定一方是否享有拆迁补偿利益的关键。